免除特许经营商对水力发电工程延误的责任

未能授予环境许可是造成不可预测性的一个因素，并且免除了特许公司对延迟完成水力发电厂的责任。 再生产承认特许公司对于水力发电厂工程延误的责任不承担。 再生产 这是国家电力能源局在接受 承认天责任免除的请求时所持的立场。 该决定涉及蒂巴吉市工厂特许经营合同中承担的监管、合同和商业义务。年，该公司获得了环境安装许可证，但巴拉那州环境研究所没有授予植被抑制授权这使得该水电站建设所需的施工无法开始。 决定减少森林砍伐面积，该公司立即满足了这一要求，并提交了森林清查审查和水动力和水质模型研究。即便如此未能成功签发 这导致需要提出索赔以排除责任并推迟能源交付义务。

本案报告员阿内尔·埃夫拉因·佩雷拉·达克鲁斯主任在其裁决中强调，为了排除发生的责任，不可预测事件与受让人商业运营的实际延误之间是否存在因果关系基本的。 报告员表示，技术领域了解到，该项目无法启动是公共当局行为的直接结果。“因此，受资助者不能对其仍无法启 电话号码清单 动工厂实施工作的期限负责，因此得出的结论是，到目前为止，对实施时间表的延误缺乏责任圣布兰卡水电站”，他继续说道。 除了暂停施工实施进度外，该机构还确定将补助期延长与责任免除相同的期限。 该决定还规定推迟与七家分销商签署的受监管环境中的能源交易合同 的初始和最终里程碑，其供应原定于 年月日开始。



最后，该决定将公司从，同样间隔 天，因水力发电厂商业运营延误而产生的罚款和费用。律师表示：“这是前所未有的结果。在之前的所有案件中都选择等待阻碍项目执行的事件结束，立即分析责任排除”。 以及来自 的律师共同参与了此案。 律师们补充道：“这是一个非常相关的决定，它重申了对法律安全的承诺，这对于实现巴西所需的大型基础设施投资至关重要。致房产以低于市场实际价值的价格出售的想法完全是异想天开，在两者之间建立任何因果关系是完全不可行的。被告的过失行为和原告所称的损失”，他说。 因此，法官在未证明损失及其与未能提供法律服务之间的因果关系的情况下，严格考虑驳回委托人提出的物质损失赔偿请求。这个决定是一致的。